Образец договора на геодезическое сопровождение строительства

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 2358 Просмотров

Как правило, договор на выполнение геодезических изысканий. Типовой договор на геодезическое сопровождение строительства.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять и оплатить. По завершении выполнения работ, предусмотренных п. Договора, Подрядчик выдает Заказчику техническую документацию, а также подписанный Подрядчиком и заверенный печатью Подрядчика Акт выполненных работ в 2-х экземплярах. Заказчик обязан рассмотреть полученную техническую документацию в течение 3 (трех) рабочих дней.

Документы и сертификаты

По истечении этого срока Заказчик сообщает Подрядчику о принятии результата выполненных работ с одновременным подписанием Акта выполненных работ в 2-х экземплярах и заверением печатью организации либо заявляет мотивированный отказ от их принятия в письменной форме с указанием требования об устранении недоработок, неточностей иных недостатков, допущенных по вине Подрядчика. В случае неподписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта выполненных работ, отсутствия соответствующего мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его передачи Подрядчиком Заказчику, Акт выполненных работ считается подписанным, а работы - принятыми, при этом стоимость работ в соответствии с пунктом 3.

Возражения, направленные Заказчиком с нарушением указанного срока, Подрядчик вправе не принимать. В случае предъявления письменного требования, указанного в п.

доверенность на подписание договоров от имени ип

Настоящего Договора, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком такого требования. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

Сторона, у которой возникла невозможность по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий. Подрядчик не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов информации, содержащих недостоверные сведения.

исковое заявление о признании права собственности на нежилое помещение

При просрочке Заказчиком исполнения требований, указанных в п. Настоящего Договора, он выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. При просрочке Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, он выплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,01 % от полученной им суммы на каждый день просрочки. Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются Сторонами согласно законодательству Российской Федерации. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и скрепляются печатью.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложение Календарный план – являются неотъемлемыми частями Договора. В Сибирском банке Сбербанка России. Линия электропередачи свыше 6 тыс.

Результатом выполненных работ является техническая документация в 1 (одном) экземпляре, выполненная на бумажном носителе на каждый объект недвижимого имущества. Перечень объектов недвижимости, их местоположение, основные технические характеристики указаны в Приложении № 1. Техническая документация выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор на геодезические работы образец бланк

На объекты, признанные оборудованием, разрушенными и. Выдаются справки/технические заключения. Свидетельство об аккредитации – Федеральное БТИ» серия РН – I № 000 на осуществление технического учета и технической капитального строительства от 01. Заявка на бланке юридического лица.

Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о внесении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

нексиум инструкция по применению

Надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица. Доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя). Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке. Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа и кадастрового паспорта на земельный участок (при наличии). Стоимость работ без НДС, руб. Стоимость работ без НДС, руб. Стоимость работ с НДС, руб.

Цена работ с НДС, в руб. Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Именуем___ в дальнейшем "Работодатель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста. Работа по настоящему договору является для Работника основной. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________. Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя.

Трудовой договор с геодезистом

Труд Работника по настоящему договору осуществляется в особых условиях. Трудовые обязанности Работника связаны с выполнением работ в полевых условиях. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. (Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с "___"______________ ____ г. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (___________) месяца с даты начала работы.

Договор на геодезические работы образец бланк

(Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срок. Работнику устанавливается повышенная ставка заработной платы (должностной оклад) в размере ______ (_____________) рублей.

образец заявления на выдачу судебного приказа в арбитражный суд

Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя (вариант: путем безналичного перечисления на счет Работника в банке) в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Исходя из условий и характера деятельности, обусловленных договором, для Работника устанавливается ненормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью ________, который в рабочее время не включается. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

отчет о расходовании денежных средств образец

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ рабочих дней. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя.

Выполнять работы по сгущению плановой сети различными геодезическими методами (триангуляции, полигонометрии и. Руководить техниками-геодезистами и рабочими при проведении геодезических работ. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка иные локальные нормативные акты Работодателя. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

характеристика менеджера по продажам образец

Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. НА защиту своей профессиональной чести и достоинства. Представлять предложения по организации работ, научно-исследовательским программам. Совмещать несколько профессий при работе в геолого-разведочной экспедиции. Получать компенсацию за приобретенное самостоятельно необходимое снаряжение, в том числе инструменты, специальную одежду, средства защиты.

Договор на геодезические работы образец бланк

Бесплатно обучаться и проходить специальную подготовку для работы в геолого-разведочной экспедиции. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдать законы иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего договора. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором. Обеспечивать Работника документацией, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованием, необходимым для исполнения им трудовых обязанностей.

Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.